Заказчик не перечислил аванс по договору подряда что делать

Обновлено: 11.05.2024

заключили договор подряда, по нему нам должны выплатить аванс в размере 20 % от цены договора. На эти деньги мы должны закупить оборудование и материалы, но заказчик аванс не перечислил, мы начали работы, но потом остановили из-за отсутствия финансирования. можем ли мы взыскать через суд аванс по договору подряда? ведь без денег мы не можем работать? обратились к заказчику с претензией, а он сказал, что мы все равно должны выполнять работы, а если нарушим сроки, с нас взыщут штраф. Кто прав?

Здравствуйте Илья!
В судебной практике по договорам подряда встречаются различные позиции по вопросу о праве подрядчика в судебном порядке требовать от заказчика уплаты аванса.
Согласно п. 2 ст. 711 ГК РФ подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, которые указаны в законе или договоре подряда.
При рассмотрении спора о взыскании с заказчика невыплаченного аванса ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 16.04.2012 N Ф07-1938/2012 по делу N А42-4931/2011 указал на то, что ни ГК РФ, ни заключенный сторонами договор не предусматривают судебного порядка взыскания аванса (Определением ВАС РФ от 09.06.2012 N ВАС-6643/12 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке надзора данного Постановления).
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 03.08.2016 N Ф02-2535/2016 по делу N А19-17742/2014 указал на наличие у подрядчика права требовать уплаты аванса и права приостановить работы в силу п. 2 ст. 711 и п. 1 ст. 719 ГК РФ в случае невнесения заказчиком аванса. При этом данное Постановление не содержит вывода о возможности взыскания аванса в судебном порядке, а указывает только на право требовать уплаты аванса и на право приостановить работы.
В судебной практике, существовавшей до вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, имелась позиция, в соответствии с которой обязательство внести аванс признавалось встречным по отношению к обязательствам другой стороны только в тех случаях, если по условиям договора исполнение обязательств другой стороной (к примеру, по выполнению работ) было обусловлено выплатой аванса.
Так, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 11.07.2013 по делу N А75-6977/2012 судом был сделан вывод о том, что выполнение работ по условиям контракта не является встречным обязательством к обязательству по выплате аванса. При этом суд исходил из условий контракта, в котором сроки выполнения работ были связаны с моментом заключения контракта и не были обусловлены выплатой аванса заказчику.
Исходя из указанного судебного акта, в случаях, когда обязательство одной стороны договора по внесению аванса не признается встречным по отношению к обязательствам другой стороны договора, право требовать выплаты аванса от стороны, обязанной его внести, у стороны, не получившей аванс, отсутствует.
Следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Данная норма права не содержит указания на возможность взыскания встречного исполнения в виде невыплаченного аванса.

Не бросайте ситуацию
на самотек, задайте свой вопрос прямо сейчас!

Бесплатная письменная онлайн консультация

Добрый вечер!
Очень нужна Ваша консультация!
Ситуация такая. Были оказаны услуги по монтажу отопления, котельной в частном доме. Договор на услуги не заключался. Услуги оказывал свёкр (он ИП). Была сделана смета со всеми расчетами материалов и работ, и выставлена заказчику. Но у свёкра и заказчика была договоренность, что оплата будет произведена его тестем (родственник заказчика.

Здравствуйте Елена!
Арбитражная практика свидетельствует о том, что при рассмотрении споров, связанных с выполнением подрядных работ, в большинстве случаев суды приходят к выводу о наличии между истцом и ответчиком фактических подрядных отношений. Установив, что между истцом и ответчиком фактически сложились подрядные отношения, то есть подрядчик выполнил определенные работы, а заказчик.

Нужно проверить составленное мной исковое заявление по ЗППП. При необходимости внести дополнения и правки. Цель вернуть выплаченный аванс по договору подряда на ремонтные работы и компенсировать убытки. Эксперитиза качества ремонтных работ не проводилась, но возможна. По совету эксперта в начале направляется исковое заявление, если проводить то уже судебную экспертизу. Возможно ответчик не появится в суде или не будет оспаривать нарушения. Приложил сам иск и договор

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Наняли подрядчика заплатили ему 905 000 рублей (частичная оплата), он акты выполненных работ не присылал, к тому времени когда надо было сдавать объект подрядчик пропал, сейчас хотим подать в суд, не могу разобраться что предъявить ко взысканию, неустойку за невыполненные работы или что то другое? частично работы выполнены но прошлось нанимать другого подрядчика для приведения в надлежащий вид.

правомерно ли называть сумму денег выдаваемую до окончания выполнения работы по договору подряда авансом

Доброго времени суток Краткое изложение проблемы: 7 марта я (заказчик) подписал договор подряда на выполнение чернового пола в комнате жилой квартиры. Срок работ 10.03-16.03. Передал подрядчику аванс на приобретение материалов. Весь перечень материалов и работ мною подписан и прикреплен к договору. Мои претензии: 1) Привезенный материал плохого качества: фанера кривая, доски влажные, а должны быть сухие по нормам. Устно мне обещали сухие доски, в смете оказалось прописано влажные. Мои претензии о том, что, материалы меня не устраивают подрядчик игнорирует, продолжает работу. 2) Качество работ: стыки фанеры сделаны не на лагах, полы скрипят, гуляют, геометрия пола не позволяет мне дальше укладывать чистовое покрытие (ламинат). Подрядчик в период с 16.03 по 31.03 периодически появляется на объекте и что-то пытается сделать, но результат каждый раз меня не устраивает. 3) После моих замечаний о невозможности использования влажных досок, подрядчик передает мне новую смету, где числится приобретение антисептика для древесины и работы по ее обработке — обязательные работы для сырой древесины по строительным нормам. Но 2.04 я заметил, что доски частично покрылись плесенью, то есть древесина не была обработана антисептиком вообще. Подрядчик хочет с меня денег за работу, которая вообще не была выполнена. А доски, если их оставить дальше гнить, могут спровоцировать проблемы со здоровьем. В результате я имею пол, качество работ и материалов которого меня все еще не устраивает, который нужно переделывать. Подрядчику я не доверяю и не считаю, что он способен качественно выполнить работу. На данный момент работа мною не была принята, с подрядчиком я пока не контактировал, не предъявлял новые претензии. Новую смету не подписывал. Что я хочу: Минимум: разорвать договор, не платить за выполненную работу, так как ее мне придется переделывать и частично или полностью заменять использованные материалы, то есть нести доп убытки. Максимум: разорвать договор, вернуть подрядчику его материалы обратно, получить от него уплаченные мной деньги. Самостоятельно полностью все переделать с использованием нормальных материалов.

Подписан с двух сторон договор подряда. Согласно данному договору Заказчик должен оплатить аванс, и после получения аванса Подрядчик должен приступить к работе. Заказчик не перечислил аванс, и Подрядчик без согласия Заказчика выполнил работы и прислал акт о приемке выполненных работ. Заказчик не намерен принимать работы и оплачивать. Какие риски для Заказчика существуют в данном случае? Что необходимо предпринять Заказчику

Здравствуйте, я заключила договор с организацией на ремонт квартиры и уплатила аванс в размере 120000 руб. В течении двух недель организация к ремонту не приступила. Я решила не ждать и направила уведомление о расторжении договора и требованием возврата аванса. Аванс мне не вернули, на звонки директор не отвечает. Мне нужна помощь в подготовке искового заявления в суд. В данной ситуации возможно ли взыскать аванс? У меня ощущение, что организация шифруется. Например, адрес в договоре указан один и я была в этом офисе, а вот, пробив организацию по ИНН, узнала, что юридический адрес у организации другой и вообще это микроорганизация и сотрудников там числится менее 15 человек

Добрый день, я подрядчик, заключил договор. Обе стороны подписали. Но заказчик передумал и хочет расторгнуть договор в одностороннем порядке, аванс заказчик не вносил. Но в договоре указан пункт, о расторжении договора заказчиком в одностороннем порядке при оплате усилий в % от суммы договора. Имеет ли договор силу без аванса

Против меня подали иск ссылаясь на договор, который я не подписывал, но его проект одобрен собранием МКД. Требуют, предусмотренный договором аванс. В самом договоре отсутствую существенные условия (сроки исполнения ремонтно-строительных работ). Исполнения по договору я не принимал, да и было ли оно неизвестно (документального подтверждения нет). Я считаю данный договор не заключенным. Надо ли мне подавать встречный иск о признании договора не заключенным, или достаточно изложить свою позицию в возражениях? Ссылка на пленумы, иформ. письма, практику… приветствуется. ) Спасибо.

Добрый день! Строительство.По договору подряда максимальный аванс 10% от цены контракта (ровно половина от банковской гарантии).Он был выплачен. Подрядчик просит выплатить второй такой же аванс ввиду того ,что закупил основной стройматериал на весь период строительства. Торги были по ФЗ 223. От графика отстаёт. Деньги федеральные. С уважением, Александр Анатольевич.

По договору подряда заказчиком был перечислен аванс. Оплата выполненных работ осуществлялась пропорционально отработанному авансу. На сегодняшний момент все сроки по договору просрочены. фирма банкрот в стадии наблюдения. Не выполнено 2 этапа по договору. И осталась сумма неотработанного аванса. Каковы действия заказчика помимо заявления о включении в реестр требований кредитора? может ли заказчик в заявлении указать также проценты по 395? и необходимо ли расторгать договор?

Заключила договор на ремонт ванной комнаты, перевела аванс 36000 , по договору подряда работы должны были начаться через 3 дня, не начались.Подрядчик не мог определиться какие материалы ему нужны, прошло 5 дней и мы встретились в квартире с мастером, который якобы должен был дать список материалов, мастер нам не понравился, и мы решили что откажемся от фирмы. Сообщили об этом генеральному директору, потому что он выступал в качестве нашего менеджера.В начале был объявлено, что нам переведут на карту, потом что вернут наличными(все это отражено в переписке в вотс аппе).Сейчас говорят что нужно подождать и нам перезвонят,но в назначенный день так и не перезвонили.Как вернуть свои деньги, на кого подавать в суд на фирму(ООО) или генерального директора.Какого вида заявление лучше написать.Заранее спасибо.

Можно ли объеденить авансы по двум договорам в один? Заключено 2 договора подряда. (1 договор) №3423441 - 50 000 рублей, (2 договор) №3423441/2 - 290 000 рублей. По 2му договору заказчик должен внести аванс в размере 10%. Однако аванс внесен только по первому 1му договору в полном размере. К работам по 2му договору подрядчик не приступил, в связи с тем, что аванс по второму договору был внесен не в полном объеме (7%) Таким образом, в связи с тем, что сроки работ по договору истекли, заказчик написал претензионное письмо о том, что за 2й договор уже внесен аванс (т.е Заказчик объединил авансы по двум договорам и на основании этого требует исполнение обязательств). При этом, работы по первому договору уже исполнены. А по второму договору к работам не приступали т.к аванс не был внесен. Вопрос- на основании чего, суд может признать аванс ко 2му договору ?

Например, у меня туристическая фирма. Вожу людей в горы. Потенциальные клиенты заходят на сайт, видят описание программ на следующий год. Если кто-то хочет принять участие в одной из программ, то он вносит аванс, например 20%, чем обозначает свое участие. Если потом по каким-либо причинам отказывается от поездки, менее чем за N дней, то аванс не возвращается. Первый раз я очно встречаюсь с человеком непосредственно перед поездкой. Прошу его подписать договор об оказании услуг и он вносит оставшуюся сумму. Вопрос: как правильно документально оформить внесение аванса, чтобы при этом не было необходимости очно встречаться с клиентом.

ооо на усн без работников,ген.директор тоже не оформлен,подписали первый договор строительного подряда.перевели аванс,как его обналичить с наименьшими потерями?можно обналичить без %,а в налоговую заплатить налоги после завершения работ и перечисления заказчиком всей суммы

Не бросайте ситуацию
на самотек, задайте свой вопрос прямо сейчас!

Бесплатная письменная онлайн консультация

Зачастую при выполнении тех или иных работ заказчик выплачивает подрядчику предоплату. Однако нередко возникают ситуации, когда исполнитель не справляется со своими обязательствами. В данном случае аванс должен быть возdращен назад. Настоящая статья поможет найти ответы на следующие вопросы – в каких случаях допускается взыскание предоплаты? На каком основании это можно сделать? Каков план действий?

Когда можно взыскать предоплату?

В соответствии с п.1 ст. 715 ГК РФ заказчик имеет полное право в любой момент проверить ход работы, осуществляемой исполнителем в рамках договора подряда. При этом он может потребовать возврата предоставленного аванса, если в одну из таких проверок обнаружатся следующие обстоятельства (п.2-3 ст.715 ГК РФ):

подрядчик все еще не приступил к выполнению порученного задания или же делает это настолько медленно, что становится очевидным тот факт, что работа не будет завершена к обговоренному сроку;
поручение выполняется не надлежащим образом, откуда следует вывод, что вся работа будет некачественной.

При возникновении любой из перечисленных выше ситуаций, заказчик вправе отказаться от договора подряда и потребовать возврата выплаченной предоплаты.

Об основаниях для взыскания убытков с заказчика и исполнителя по договору подряда читайте здесь.

Каким образом взыскиваются неотработанные средства?

Внимание. В действующем законодательстве не прописан конкретный порядок взыскания аванса в случае одностороннего отказа от договора подряда.

Как показывает судебная практика, заказчики в большинстве случаев инициируют процедуру взыскания предоплаты, ссылаясь на одно из следующих оснований:

необоснованное обогащение подрядчика; , понесенных при заключении договора подряда.

Как неосновательное обогащение

Понятие неосновательного обогащения обозначено в ст. 1102 ГК РФ. Так, согласно п.1 данной статьи гражданин, который без каких-либо оснований получил имущество другого лица, обязан вернуть его назад, так как в этом случае приобретенные активы признаются неосновательным обогащением.

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Кроме того, в п.2 ст.1102 сказано, что обязательность возврата имущества, полученного без весомых оснований, не зависит от того, каким образом оно было приобретено (в результате действий приобретателя, по желанию самого потерпевшего и т.д.).

Таким образом, если положения ст.1102 перенести на аванс, полученный по договору подряда, то в данном случае его также можно признать неосновательным обогащением. Это означает, что заказчик имеет полное право требовать возврата своих денег назад.

В связи с невыполнением порученного задания истец отказался от договора подряда и требовал от ответчика вернуть, выплаченную предоплату. Арбитражные суды (АС Кировской области и ФАС Волго-Вятского округа) признали аванс неосновательным обогащением и вынесли решение о необходимости его возврата. Данное мнение также было поддержано Президиумом ВАС РФ.

Как убытки

Внимание. Согласно п.3 ст.715 ГК РФ в случае, если есть основания предполагать, что работа не будет выполнена на должном уровне, заказчик имеет право отказаться в одностороннем порядке от договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков.

В данном случае под ущербом могут подразумеваться:

испорченные материалы;
перечисленный заранее аванс и т.д.

Для наглядности можно привести реальный пример из судебной практики, когда предоплата, перечисленная в рамках договора подряда, была признана убытками заказчика. Речь идет об определении ВАС РФ от 15.04.2010 № ВАС-3814/10 по делу № А60-12173/2009-С11.

Порядок процедуры

В большинстве случаев процедура взыскания аванса по договору подряда производится в 2 этапа:

Вначале заказчик должен предпринять попытки по мирному урегулированию возникшей проблемы.
Если подрядчик не желает решать вопрос самостоятельно, то заказчик вправе инициировать судебное разбирательство.

Претензионный (досудебный) процесс

Внимание. Прежде чем направлять иск в судебный орган, заказчик должен соблюсти досудебный порядок урегулирования спора.

О спорах по договору строительного подряда читайте тут.

Следует иметь в виду, если данное условие не будет выполнено, то исковое заявление могут не принять к рассмотрению.

Итак, досудебный порядок урегулирования разногласий имеет следующий вид:

В первую очередь нужно подготовить претензию в адрес недобросовестного исполнителя. Единого образца такого документа нет. Обычно он самостоятельно разрабатывается.

При этом в его содержание следует включить следующие пункты:

Сделать это можно любым способом, начиная от личного визита и вплоть до доставки курьером.

Важно. Главное, чтобы у заявителя остались на руках документы, подтверждающие тот факт, что досудебная претензия действительно была направлена второй стороне.

Мы не рекомендуем самостоятельно оформлять документы. Экономьте время – обращайтесь к нашим юристам по телефонам:

Судебное разбирательство

Как уже было отмечено выше, если исполнитель не желает идти навстречу, то следующим шагом будет взыскание аванса в судебном порядке.

В этом случае план действий будет следующий:

Справка. Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в течение 2 месяцев с момента подачи иска (п.1 ст.154 ГПК РФ). Если разбирательство производится в арбитражном суде, то данный период времени увеличится до 6 месяцев (п.1 ст.152 АПК РФ).

Взыскание денег по договору подряда возможно в разных случаях. В наших статьях есть информация о взыскании не только предоплаты, но и неустойки.

Как составить исковое заявление?

Основные правила составления исков, включая заявления, связанные с взысканием предоплаты и убытков по договору подряда, прописаны в ст.125 АПК РФ или ст.131 ГПК РФ. Для наглядности можно разобрать порядок подготовки такого иска в рамках гражданского законодательства.

Так, в соответствии с п.1 ст.131 ГПК РФ данный документ должен быть составлен в письменном виде. При этом в его содержание обязательно должны быть включены следующие пункты:

Название судебного органа, который будет заниматься данным делом.
Информация об истце (заказчике) и ответчике (подрядчике). Тут указывается их ФИО, адрес проживания, дата рождения, место работы и т.д.
Суть нарушений, допущенных исполнителем работ, а также конкретные требования, выдвигаемые второй стороной.
Описание обстоятельств, на которых истец основывает свои претензии.
Цена иска (общая сумма, которую должен будет выплатить ответчик).
Отметка о соблюдении досудебного порядка разрешения проблемы.
Список приложений.

Отдельное внимание следует уделить выдвигаемым требованиям. Так, заказчик вправе включить в свой иск просьбу о выплате следующих сумм:

возврат аванса, который ранее был получен недобросовестным подрядчиком;
проценты, начисленные за использование чужих денег;
компенсация судебных расходов;
денежное возмещение морального вреда и др.

Таким образом, чаще всего основанием для возврата предоплаты по расторгнутому договору подряда является неосновательное обогащение второй стороны или же необходимость в возмещении убытков, понесенных заказчиком. При этом причитающуюся сумму можно взыскать в досудебном порядке или же путем обращения в суд.

Для решения вашего вопроса – обратитесь за помощью к юристу. Мы подберем для вас специалиста. Звоните 👇

Читайте также: