Договор на замену домофона
Обновлено: 25.06.2024
ИП Краморенко Александр Вячеславович в дальнейшем – Исполнитель, и жители подъезда №__________, с нумерацией квартир от __________ до _________________ в д. №________, расположенного по ул.________________________________________ в г. Севастополе, в дальнейшем – Заказчик с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона"), действующие через поверенного Ф.И.О._________________________________________________________________, который (которая) действует в своих интересах и в интересах жителей подъезда на основании Договора поручения №___________/________-______ от "________" _______________ 201_______ г. заключили этот Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства за плату выполнить работы по установке комплекта домофонной системы, в дальнейшем по Договору ДС (домофонная система), с использованием своего материала и собственного комплекта центрального оборудования торговой марки "ЭЛТИС" ( VIZIT) (далее по тексту Работы).
1.2. ДС включает в себя Центральное оборудование (далее по тексту ЦО) и дополнительное оборудование - Устройства связи (далее по тексту УС).
В состав ЦО входят:
- новые металлические двери либо реконструкция металлических дверей заказчика.
- блок вызова абонента (квартиры);
- соединительный кабель и провода.
В состав УС входит – приборы связи (трубки, камеры и др. дополнительное оборудование), связанное с ЦО.
1.3. Исполнитель начинает работы по установке ДС, только при условии согласия на это не менее, чем 51% общего количества квартир в подъезде.
1.4. Заказчик к началу выполнения работ ознакомлен с внешним видом оборудования, порядком выполнения работ и способом установки оборудования.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Цена Договора составляет: _____________________ (____________________________________________________) руб., с учетом комплекта ключей из расчета ___________ _____(________________) ключ на каждую квартиру и дополнительные три ключа для коммунальных учреждений.
Стоимость для одной квартиры составляет _________________ руб.
2.2. Дополнительная плата к сумме договора за монтаж УС в зависимости от выбранной модели: УС: УКП7 - ______________ руб., УКП12 - _______________ руб. УКП 12м - ________ руб.
2.3. Дополнительная плата за изготовление дополнительного ключа _____________(____________________) руб./шт.
2.4. Цена Договора может быть изменена в случае возникновения технической необходимости установки дополнительного Центрального оборудования или иного дополнительного оборудования по желанию Заказчика.
2.5. Изменение цены договора возможно лишь в сторону ее увеличения с учетом стоимости дополнительно устанавливаемого оборудования.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Оплата по данному Договору осуществляется поэтапно, с внесением задатка в размере __________(_______________) руб.
3.2.Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить в срок не более 3-х дней с момента принятия Заказчиком работы и подписания акта приема- передачи выполненных работ.
3.3.Форма оплаты: наличный или безналичный расчет с предоставлением необходимых документов (квитанции) для финансового учета.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
4.1.Срок выполнения Работы по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента внесения задатка Исполнителю.
4.2.В случае возникновения в ходе выполнения установленных договором работ технических, технологических или других причин, влияющих на сроки выполнения заказа, Исполнитель имеет право продлить сроки выполнения работ, уведомив об этом Заказчика в срок 1-2 дней до установленной договором даты завершения предусмотренных договором работ.
4.3. В случае срыва выполнения заказа в связи с форс-мажорными обстоятельствами или по вине Заказчика (отсутствия электроснабжения на объекте, которое может подтверждаться справкой с ЖЭКа; отсутствия доступа к электросети; немотивированный отказ от принятия работ), Исполнитель не несет ответственности за невыполнение работ в установленный договором срок. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об изменении срока выполнения работ.
5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. Прием–передача выполненных работ осуществляется сторонами путем подписания акта выполненных работ в срок не
более 3-х дней с момента уведомления Заказчика о готовности Работы к приему.
5.2. Заказчик обязуется во время приема-передачи работ, определенных п. 1.1., настоящего договора, проверить их качество. В случае если Заказчик во время подписания акта приема-передачи работ не убедится в качестве выполненных работ, полагается, что работы Исполнителем переданы надлежащего качества.
5.3. В случае выявления недостатков относительно качества работ при проведении приема-передачи, Стороны обязуются подписать Акт о выявленных недостатках.
5.4. С момента подписания акта приема-передачи работ, Заказчик принимает результаты выполненных Работ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1. Собственными силами и средствами выполнить все Работы, предусмотренные п.1.1 в полном объеме и в установленный договором срок, а также установить на объекте собственные необходимые комплектующие изделия, материалы, конструкции и обеспечить их разгрузку и хранение.
7.1.2. Доустанавливать УС связанные с ЦО жителям, пожелавшим подключиться к ДС после окончания выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по настоящему договору и полного расчета по настоящему договору Заказчика, за дополнительную плату, включая плату за вызов мастера, на основании индивидуальных заявлений, во внутренней части помещений (квартир).
7.1.3. Осуществлять учет установленного оборудования и ключей после выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.1.4. Обеспечить на период выполнения работ условия, необходимые для соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности.
7.1.5. Предоставить три ключа для коммунальных учреждений.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Оплатить предусмотренную п.2.1. с учетом 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цену Исполнителю за выполненные Работы на протяжении следующих 3-х дней с момента их принятия согласно условиям настоящего договора.
7.2.2. Обеспечить персонал Исполнителя точкой подключения (розетка) электрооборудования и свободный доступ к объекту для проведения монтажных работ.
7.2.3. Предоставить помещение для хранения материала и оборудования Исполнителя, необходимого для проведения работ, а также обеспечить полное ограничение доступа посторонних лиц к указанному помещению.
7.2.4. Провести согласования, необходимые для проведения работ Исполнителем.
7.2.5. Обеспечить хранение материала и оборудования Исполнителя в свободное время, а также собственного имущества демонтированного Исполнителем в результате проведения монтажных работ.
7.2.6. Всем жильцам подъезда и коммунальным учреждениям раздать ключи, а Исполнителю предоставить расписку об их передаче вышеуказанному кругу лиц.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае нарушения Договора Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение условий Договора, произошедшее не по их вине (умысел или неосторожность).
8.3. В случае нарушения условий настоящего Договора, Сторона, нарушившая таковые, возмещает причиненный ущерб и убытки, понесенные другой Стороной. Возмещение материального ущерба и убытков в таком случае не освобождает от выполнения обязательств по договору сторону, виновную в причинении вреда.
8.4. За нарушения срока выполнения работ по этому договору по вине Исполнителя, если его вина доказана, он несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.5. За нарушения Заказчиком п.3.2. настоящего Договора, независимо от возмещения убытков, он платит Исполнителю пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по обслуживанию и ремонту ДС.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за хранение демонтированной двери и за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен и дверного проема вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.
8.7. В случае установки УС в середине помещения, Исполнитель освобождается от ответственности за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.
8.8. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия Работы после уведомления его Исполнителем о готовности к передаче результата работы или уклоняется подписать акт приема-передачи, и подписать договор на техническое обслуживание
установленного оборудования, Исполнитель имеет право провести отключение и/или демонтаж ЦО и УС без согласования с Заказчиком.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности решения споров возникших между сторонами в порядке, установленном п. 9.1., возникшие между сторонами споры решаются в судебном порядке согласно установленной действующим законодательством Российской Федерации.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме, скрепляются подписями сторон или их уполномоченными представителями.
10.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о намерении расторгнуть договор за 2 недели.
10.3. В случае одностороннего необоснованного отказа Заказчика от заключения договора после внесения им задатка и уже при осуществлении Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п.п. 1.1.,1.2,7.1.1.,7.1.2., задаток остается у Исполнителя в качестве компенсации за понесенные затраты.
10.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика, возможно лишь при условии возмещения затрат понесенных Исполнителем, вследствие выполнения своих обязанностей по настоящему договору.
10.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение (недоснабжение, несоблюдение сроков) обязательств установленных настоящим договором, обусловленных обстоятельствами, возникшими независимо от воли и желания Сторон, негативное воздействие которых невозможно было предусмотреть или предотвратить (война, общественные волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожара, сильные снегопады и другие стихийные бедствия.)
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.7. Заказчик уведомлен о том, что Исполнитель не несет ответственности за возможные образования зазоров, возникших вследствие имеющейся неровности стен и дверных проемов. Исполнитель не выполняет работы по обрамлению откосов и стен после проведения монтажных работ.
10.8. Исполнитель имеет право привлекать подрядные организации.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Краморенко Александр Вячеславович
ИНН 911100011190, ОГРНИП 314910221200197
Банковские реквизиты:
Адрес для корреспонденции: 299011 г.Севастополь
ул, Костомароская 1/46 оф,37
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Здравствуйте. Я купила квартиру. Бывший собственник заключил договор на обслуживание домофона, в квартиру заведена трубка. Я не собираюсь ей пользоваться. Точно знаю что при установке двери в подъезде общего собрания жильцов не было, договора подписаны только с отдельными квартирами. Я письменно подала заявление о смене собственника и о моем праве незаключать новый договор, с просьбой отключить трубку и не выставлять мне счета. Заявление приняли и по телефону сообищили, что не могу расторгнуть договор, тк это общее имущество дома. Но это не так. Квитанции на оплату присылает не УК а сторонняя организация и общего собрания собственников не было. Письменно дать мне ответ отказались. Подскажите, как мне правильно подать жалобу дальше. И на сколько правомерно такое начисление. Имею ещё одну квартиру в этом же доме, но трубка в квартиру не заведена и я ни чего не плачу за входную дверь. Правомерно ли с нового собственник требовать оплату если я не собираюсь пользоваться ни дверью ни тем более трубкой, так как ы этой квартире не буду проживать.
Управляющая Компания без разрешения жильцов расторгла договор на обслуживание домофона. Законны ли такие действия? Как повлиять на это?
Здравствуйте, в 2010 году активистка нашего подъезда начала сбор денег на установку домофонной двери, я согласился при условии, что так же будет доступен вход по коду без ключа (для знакомых и родственников) так как я не планировал и не поставил трубку в квартире, но код установлен не был, через какое то время после установки двери (ключи от входной двери мне выдали) она пришла , что то мне объясняла, дала пустой бланк, я расписался якобы за принятую работу, я так толком и не понял, но взяла паспортные данные для фирмы установщика двери, тогда я не понял для чего это, в дальнейшем мне пришёл договор сроком на 1 год на обслуживание этого домофона, то есть договор был заключён как я считаю обманным путём. Всё это время я не платил за домофон, лищь не давно в договоре я прочитал, что там по условиям автоматическая пролонгация если я не принял никаких действий. Хотелось бы знать насколько это ЗАКОННО . На сегодня задолженность 4395 рублей и они приносят квитанции с угрозами, что прибегнут к помощи КОЛЛЕКТОРСКОГО агенства, как мне поступить в данной ситуации ? Заполнялся бланк договора не мной, моя только подпись, хотя указано, выделенное красным заполняется мной.
Отец в 2011 году заключил договор на обслуживание домофона, с компанией Факториал. С недавнего времени имелась задолженность, но была погашена. Для расторжения договора требуют оригинал договора с нашей стороны. Законны ли такие требования, и возможно ли расторгнуть договор не имея ни копии ни оригинала документа ?
Доброе время суток! Недавно приобрел квартиру, где жильцы еще лет 10 назад заключили контракт на установку и обслуживание домофона. За время проживания (около 6 месяцев) домофон реально был в рабочем состоянии 3 дня. Как грамотно отказаться от услуг данной компании, если некоторые собственники квартир утеряли свои договора, а компания отказывается расторгнуть договор. Заранее благодарен. Олег
Являюсь собственником квартиры в многоквартирном доме 6 лет. При покупке квартиры домофонной трубки установлено не было , и мы её тоже не ставили. Договор между мной и организацией не заключался. Вчера пришла квитанция на оплату за тех.обслуживание домофона с долгом за 3 мес и требованием оплатить. Законно ли требование? И где они были 6 лет))) Позвонила в организацию, меня просто начали оскорблять и бросили трубку, т.е. продуктивного разговора не вышло, к сожаленью.
Какие данные жильца указываются при оформлении договора на договора на обслуживание домофона.И ели отсутствует у жильца договор имеет ли право фирма подать иск в суд об отказе уплаты жильцом за ненадлежащее обслуживание фирмой..когда домофон бы установлен другой фирмой.
Добрый день! У нас в подъезде установлен домофон. договор на обслуживание домофона со мной не был заключен, дали только № счета куда деньги перечислять. Саму дверь и домофонное устройство, также установку жильцы нашего подъезда оплатили. Частично договоры были заключены с жильцами нашего подъезда, но не со всеми. Соответственно не все хотят платить за обслуживание домофона. Обслуживающая организация принимает решение перекодировать наши ключи, следовательно неплательщики не могут попасть в свои квартиры. на следующий день они приезжают и вообще отключают нашу дверь, теперь все ключи неактивны. подскажите пожалуйста правомерны ли их действия? куда обратится с жалобой на эту организацию, на каком основании они приезжают и портят наше общедомовое имущество?
Здравствуйте! Какие документы мне нужны для заключения договора с компанией по обслуживанию домофонов? Протокол с подписями жильцов уже есть.
Добрый день. Много лет назад жильцы подъезда своими силами поставили домофон и какое-то время обслуживали его самостоятельно. В последний год домофон не работал и всех это устраивало. Два месяца назад пришла сторонняя компания по обслуживанию домофонов с предложением, починить домофон и обслуживать его, при условии заключения с ними договора и ежемесячной абонентской платы. Договор заключать я отказался, так как мне нет необходимости в домофоне. Но с согласия большинства жильцов подъезда домофон все таки починили, старые ключи доступа работают и я имею доступ в подъезд. Так как я не заключил договор и не плачу абонентскую плату, мне отключили трубку вызова и все мои посетители не имеют возможности вызвать квартиру и я соответственно не могу открыть им дверь. Чтобы запустить гостей, необходимо созвониться по телефону, потом спуститься и открыть дверь подъезда изнутри. Если к примеру вызвать скорую, то она не сможет попасть в квартиру. Правомерны ли действия компании в данном случае? Что можно сделать в этой ситуации, чтобы включили функцию вызова и отпирания двери из квартиры? Спасибо.
Здравствуйте! Скажите, у нас подключена трубка домофона и писали заявление на отказ от технического обслуживания. Трубку сказали отключили. Но хотим взять справку, что не будем пользоваться домофоном. Есть ли какие-нибудь бланки подобных справок? И нужно ли в справке указывать что договор расторгнут, хотя договор скорее всчего находится у соседа.
В договоре на обслуживание домофона есть пункт, где указывается документ, на основании которого квартира в моей собственности. Можно пропустить этот пункт, не давать информацию об этом документе?
Добрый день! Подскажите , пожалуйста как расторгнуть договор с организацией обслуживающей домофон? Я Светлана собственник квартиры находящейся на 1 этаже. Ранее я заключила договор с организацией по обслуживанию договора на основании того,что я должна его заключить для получения ключей от домофона. По-глупости я его заключила оплатила несколько месяцев обслуживания. Далее я длительный период не платила за его обслуживание т.к. никакого оборудования домофонного у меня в квартире не стоит, а значит меня никто не обслуживает как остальные квартиры с оборудованием и дверь входную в подъезде своим близким я открываю своими руками.Так вот один раз у нас сломался домофон и всем необходимо было менять ключи. Мне как собственнику ключи пришлось выбивать почти силой, т.к. я должник выдавать ключи отказывались,более того, изначально оказалось мало даже наличие прописки в паспорте. В защиту своих прав мне пришлось использовать камеру мобильного телефона, после чего представитель потребовал заявление и принести дополнительный документ свидетельство о государственной регистрации права . При следующей нашей встречи я уже была готова. Заявление я предоставила но в заявлении, где просила предоставить мне ключ от домофона, я так же просила расторгнуть со мной договор. Заявление приняли , обещали ответить в течении 30 дней но ответа я так и не получила, более того мне пришла новая квитанция с новыми начислениями. Подскажите как быть? Как избавиться от этой обязаловки? Копия заявления с реальными подписями у меня лежит. И запись с телефона храниться. Я сама жилье получала как сирота, на данный момент не работаю, т.к. серьезно болел ребенок пришлось уволиться. Доходов особо не имею кроме алиментов и выплат с биржи. Помогите.
Домофоны в настоящее время рассматриваются уже как нечто необходимое. Они заменяют нам сторожей, консьержей и в некотором роде даже домашние телефоны.
Но поскольку никакие специальные правила в отношении порядка оказания этих услуг не приняты, на практике возникает множество вопросов.
Регулирование услуг домофонов на законодательном уровне
Наше государство несколько отстранилось от регулирования сферы данных услуг, ведь ни в ЖК РФ, ни в Правилах оказания коммунальных услуг гражданам (поскольку они к ним просто не относятся), ни в других нормативных актах нет ни слова о домофонах.
Кроме того, большинство МКД в РФ при их строительстве не предусматривали наличие домофонов в проектной документации.
Поэтому многочисленные запросы граждан и УК послужили поводом к разъяснению государственными органами некоторых норм законодательства.
«Домофон, как оборудование, находящееся в МКД, и обслуживающее более одного помещения (квартиры), полностью отвечает признакам общего имущества в многоквартирном доме, указанным в ч.1 ст.36 ЖК РФ.
В соответствии с этой статьей для решения вопроса об установлении домофона даже в одном подъезде необходимо уведомить всех собственников МКД и получить их согласие путем проведения общего собрания собственников помещений МКД.
Следует также согласиться с тем, что домофон с момента его установки является общим имуществом дома, что также указано в Общероссийском классификаторе услуг населению, который утвержден Постановлением Госстандарта от 28.06.1993 года № 163, тем более, если домофон изначально был предусмотрен проектом МКД.
Минрегион РФ в этом письме сделал вывод о том, что в данном конкретном случае обслуживание домофона (в отличие от его установки) входит в ТО жилья и не должно оплачиваться дополнительно, что вполне правомерно.
Однако в этом случае не учтено, что чаще всего в домах, ранее не оборудованных домофонами, граждане, проживающие в одном подъезде, по своей инициативе устанавливают это устройство, а впоследствии с собственником каждой отдельной квартиры в МКД заключается договор на обслуживание домофонной системы, и в таких случаях эта услуга в ТО жилья не входит.
Действительно, такая схема сразу снимает все вопросы, связанные с наиболее распространенной ситуацией, когда домофон в одном подъезде не установлен, а в плата за него взимается со всех собственников помещений.
Заключение договора на установку и обслуживание домофонов
Домофон представляет собой электронное переговорное устройство, служащее для обеспечения безопасности жилых и рабочих помещений, позволяющее человеку, находящемуся внутри здания, без непосредственного контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения, преградить или разрешить ему доступ.
Как и в случае с оказанием услуг консьержки договор на установку и обслуживание домофона заключается только на основании решения общего собрания всех собственников или реже собственников одного или нескольких подъездов дома (это не противоречит ЖК РФ, хотя и не предусмотрено им) – на это было указано и в приведенном мной письме Министерства регионального развития РФ.
В соответствии со ст.36 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в МКД является органом управления МКД. К его компетенции относится и принятие решений о предоставлении дополнительных услуг, к которым можно отнести домофон.
Как я уже отмечал в предыдущем материале, решение общего собрания собственников помещений в МКД является обязательным для всех собственников помещений дома, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. Также данное решение собственников помещений в МКД является обязательным и для управляющей организации.
Кроме того, плата за домофон и не входит в плату за жилое помещение и коммунальные услуги, определенные в соответствии со ст.154 ЖК РФ.
Так, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области провело проверку деятельности одной из УК.
Судебные споры
Самая распространенная проблема в этой сфере – когда домофон не работает, однако квитанции на его оплату приходят ежемесячно, либо бывает так, что лицо, не считающее себя членом ТСЖ, отказывается оплачивать эти услуги. Приведу один пример.
Решением суда первой инстанции исковые требования ТСЖ были удовлетворены.
В апелляционной жалобе Смирнова Г.И. просила отменить решение суда, в том числе и в части взыскания с нее суммы, взысканной за услуги домофона, поскольку они ей фактически не оказываются.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда в законной силе и отметил, что согласно ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, при этом ТСЖ осуществляло мероприятия по содержанию общего имущества, предоставление коммунальных услуг, что подтверждено актами выполненных работ, соответствующими счетами на оплату и счет-фактурами.
Суд апелляционной инстанции также указал, что судом первой инстанции был сделан правильный вывод о том, что хотя ответчик не является членом ТСЖ, это не освобождает его как собственника квартиры от внесения платы за коммунальные услуги, и обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца задолженность за жилье и коммунальные услуги, в том числе и за техническое обслуживание домофона (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 18.10.2013 года № 33-6404/2013).
Что касается домофонов, то плата за его обслуживание в зависимости от решения общего собрания собственников МКД может либо входить в ТО жилья, поскольку он становится общим имуществом МКД (тогда и стоимость ТО будет несколько выше), либо не входить в ТО жилья и тогда будет оплачиваться по отдельному договору.
1. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по ремонту и обслуживанию домофонной системы (блок вызова, блок питания, блок коммутации, электромагнитный замок, кнопка выхода) :
2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.
2. Обязанности Исполнителя
23 рубля в месяц для абонента без трубки, за пользование электромагнитным замком. НДС не облагается.
54 рубля в месяц для абонента с аудиотрубкой. НДС не облагается.
104 рубля в месяц для абонента с видеомонитором. НДС не облагается.
4.2. Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон. При этом Исполнитель обязан за 1 (один) месяц до даты изменения стоимости оказываемых услуг известить Заказчика путем размещения информации на квитанции. Подтверждением согласия с изменениями является факт оплаты Заказчиком услуг по новым тарифам.
Абонентская плата при этом начисляется в размере 23 (Двадцать три) рубля в месяц. Возобновление обслуживания абонента производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней после погашения задолженности в полном объеме. Исполнитель имеет право взимать плату за восстановление абонентской линии в размере 100 рублей.
5.3. Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за умышленное повреждение домофонной системы.
6. Особые условия
6.1. Обслуживание установленного Исполнителем оборудования не указанного в Договоре, производится за дополнительную плату по согласованию с Заказчиком. 6.2. В случае несанкционированного подключения любого оборудования к домофонной системе Исполнителя, Исполнитель имеет право отключить Заказчика от коллективного домофона.
6.3. Копирование ключей приводит к повреждению оригинального ключа.
6.4. Исполнитель вправе использовать факсимиле для подписания договора и дополнительных соглашений. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица.
7. Срок действия договора
7.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря текущего года.
Договор считается пролонгированным на следующий календарный год при условии отсутствия уведомления от Заказчика или Исполнителя о расторжении договора в
порядке, предусмотренном п.7.2.
7.2 Стороны вправе расторгнуть, внести изменения и дополнения в договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
Обо всех изменениях и дополнениях к настоящему договору, а также о намерении расторгнуть договор Исполнитель уведомляет Заказчика по средством квитанций или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре. Почтовое отправление считается полученным с даты, указанной уполномоченным представителем адресата в почтовом уведомлении о вручении/невручении корреспонденции. Подтверждением согласия с изменениями и дополнениями является факт оплаты полученной квитанции в полном размере.
Заказчик о своих намерениях расторгнуть договор, внести в него изменения и дополнения, уведомляет Исполнителя лично в офисе, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре. Почтовое отправление считается полученным с даты, указанной уполномоченным представителем адресата в почтовом уведомлении о вручении/невручении корреспонденции.
Расторжение договора оформляется путем подписания соглашения о расторжении договора или в судебном порядке. При этом Заказчик обязан полностью оплатить Исполнителю услуги, выполненные до подписания соглашения о расторжении договора. Стороны обязаны ответить согласием или несогласием на извещение другой стороны о намерении расторгнуть договор в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его получения.
Уведомление или извещение, направленное одной стороной договора в адрес другой стороны одним из установленных п.п.7.2 способом, считаются доставленными надлежащим образом и стороны не вправе ссылаться на их неполучение.
7.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров и урегулирования спора в претензионном порядке. Срок ответа на претензию Стороны установили в 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии со всеми необходимыми документами.
Заказчик:
Паспорт серия _____________ No _______________ выдан ___________________________________________
/ _________________________/ (подпись) ________________________________ (расшифровка Ф.И.О.)
Исполнитель:
Читайте также: