Приказ в связи с погодными условиями

Обновлено: 17.05.2024

Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка работ в связи с погодными условиями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Приостановка работ в связи с погодными условиями

Судебная практика: Приостановка работ в связи с погодными условиями

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 730 "Договор бытового подряда" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ") Руководствуясь статьей 730 ГК РФ, суд пришел к обоснованному выводу о том, что ввиду пропуска подрядчиком срока выполнения первого этапа работ заказчик имел право отказаться от договора, а также потребовать возмещения убытков, причиненных простоем подрядчика, в связи с чем правомерно взыскал уплаченную по договору подряда сумму, стоимость работ по устранению недостатков; неустойку; компенсацию морального вреда; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, поскольку доводы подрядчика о том, что срок работ продлился, так как были неблагоприятные погодные условия, не может быть принят во внимание, поскольку заказчику никаких уведомлений (извещений) о приостановлении работ по причине погодных условий не поступало, вследствие чего отсутствуют доказательства приостановления ответчиком работ в спорный период по уважительным причинам; кроме того, из материалов дела следует, что недостатки выполненной ответчиком работы имелись и являлись таковыми, что потребовалось выполнение аналогичных работ заново иной подрядной организацией по иному договору подряда.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.02.2021 N 02АП-10199/2020 по делу N А82-9953/2020
Требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.
Решение: Требование удовлетворено. Уведомление истца о приостановке ответчиком выполнения работ вследствие неблагоприятных погодных условий не имеют сами по себе значения для рассматриваемого спора и не свидетельствуют об отсутствии вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ, т.к. наличие такого уведомления по смыслу статей 716, 719 ГК РФ недостаточно для освобождения подрядчика от ответственности, если не доказана обоснованность уведомления.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Приостановка работ в связи с погодными условиями

Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения Общество письмом от 05.11.2009 N 40 сообщило управлению о приостановлении выполнения работ по нанесению разметки пешеходных переходов и стоп-линий вследствие наступления неблагоприятных погодных условий, а именно: установления отрицательных температур и снежного покрова.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Административная ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4) Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.

Нормативные акты: Приостановка работ в связи с погодными условиями

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2020 - 2023 годы"
(утв. Минстроем России, Профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей "Российский Союз строителей" 01.12.2020) 5.12. В случае приостановки работы по погодным условиям работников, по возможности, следует переводить на другие работы с сохранением среднего заработка, а при отсутствии такой возможности перерыв в работе оплачивать как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее тарифной ставки (оклада), установленной работнику.

26 декабря 2021 года связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением обильных снежных осадков, низового, сильного ветра и ограничения видимости на территории Республики Башкортостан введены ограничения движения.

По территории Республики Башкортостан *ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАСНПОРТНЫХ СРЕДСТВ *введено:

- Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го (н.п. поворот на аэропорт) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км;

Ограничение движения *для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта *продлено:

На дорогах регионального и межмуниципального значения на 14 часов 30 минут 26 декабря работало 411 единиц техники, в том числе КДМ - 150 единиц.

В связи с перекрытием движения всех видом транспорта на федеральных трассах Республики Башкортостан отменены межрегиональные и межмуниципальные автобусные рейсы.

С Южного автовокзала Уфы отменено 22 рейса по направлениям:

Уфа Южный АВ — Октябрьский АВ ч/з Туймазы
Уфа Чебоксары
Уфа Южный АВ — Туймазы АВ ч/з КП Кандры
Уфа Южный АВ — Буздяк с.
Уфа Южный АВ — Раевский с. КП ЖД Вокзал
Уфа Южный АВ — Набережные Челны
Уфа Южный АВ — Магнитогорск АВ
Уфа Южный АВ — Санаторий Красноусольск
Уфа Южный АВ — Альметьевск
Уфа Южный АВ — Верхнеяркеево с. АС
Уфа Южный АВ — Буздяк с.
Уфа Южный АВ — Кумертау АВ
Уфа Южный АВ — Давлеканово КП ЖД Вокзал
Уфа Южный АВ — Бакалы с. КП ч/з Чекмагуш с. АС
Уфа Южный АВ — Буздяк с.
Уфа Южный АВ — Туймазы АВ ч/з КП Кандры
Уфа Южный АВ — Дюртюли АВ
12:20 Уфа Южный АВ — Чекмагуш с. АС
Уфа Южный АВ — Буздяк с.
Уфа Южный АВ — Оренбург Междугородный АВ
12:40 Уфа Южный АВ — Туймазы АВ
13:10 Уфа Южный АВ — Бакалы с. КП ч/з Чекмагуш с. АС
Уфа -Кумлекуль

Рейс Уфа- Чебоксары выехал с Южного автовокзала Уфы в 7:50 , доехал до автовокзала Дюртюли, в салоне автобуса находилось 8 пассажиров, автобус вернулся на автовокзал Уфы в 12:50. Пассажирам вернули 100% стоимость за билеты.

С автовокзала Нефтекамска отменено два рейса по направлениям:

Нефтекамск-Старый Янзигит
АТП Нефтекамское

С автовокзала в Белебее отменено шесть рейсов по направлениям:

С автовокзала в Стерлитамаке отменено два рейса по маршруту Стерлитамак - Октябрьский.
С автовокзала в Туймазах отменено 9 рейсов по маршрутам Туймазы-Уфа, Туймазы -Октябрьский, Туймазы - Шаран, Туймазы -Дуслык.

С автовокзала в Толбазах отменено 9 рейсов. По маршрутам:

С автовокзала в Красноусольске отменено шесть рейсов по маршрутам:

С автовокзала в Киргиз-Мияки отменено три рейса по маршрутам:

Стерлитамак-Набережные Челны
Киргиз Мияки-Уфа
Кумертау-Казань

8 пассажиров межрегионального рейса Кумертау-Казань разместили в гостинице в с Стерлибашево.

Три автобуса из Башкортостана без пассажиров задержаны в Оренбурге, два автобуса Уфе.

В международном аэропорту "Уфа" 26 декабря введена процедура работы в условиях ограниченной видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями:

- Задержано прибытие 9-ти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани. Максимальное время задержки составляет 7 часов 35 минут (Рейс Ростов-на-Дону - Уфа, в аэропорту вылета произведена замена воздушного судна по технической причине);

- Задержан вылет 7-и рейсов в направлении Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, Казани, Сургута, Екатеринбурга. Максимальное время задержки 7 часов 10 минут. При задержке более 4 часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует водителям по возможности воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.

Если поездку нет возможности отложить, необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Будьте предельно внимательны и осторожны!


В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева, с 26 по 30 ноября от Крымского УГМС получено 5 штормовых предупреждений

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, за период с 26 по 30 ноября от Крымского УГМС получено 5 штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, связанных с сильными ливнями и штормовым ветром.

В целом, по его словам, комплекс опасных метеоявлений затронул 17 населенных пунктов на территории 13 муниципальных образований. Работы по ликвидации последствий прохождения опасных метеоявленияй продолжаются.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан: Ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30мм) в горах отложение мокрого снега, гололедица; ветер северо-западный 15-20м/с порывы 25-30 м/с. в горах 35 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, подтоплений низменных участков придомовых территорий, авариями на объектах ЖКХ. Также возможно затруднение в движении транспорта, перекрытия некоторых участков дорог для движения и увеличение количества ДТП на автодорогах на территории всей республики. Существует риск возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоёмах, а также с авариями на маломерных судах в акваториях Чёрного и Азовского морей.

По словам министра, все силы и средства МЧС Республики Крым находятся в готовности к оперативному реагированию. В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой. Также уточнены вопросы взаимодействия с органами управления Республики и другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС обращает внимание, что в связи с ухудшением погодных условий, прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, подтоплений низменных участков придомовых территорий, авариями на объектах ЖКХ. Также возможно затруднение в движении транспорта, перекрытия некоторых участков дорог для движения и увеличение количества ДТП на автодорогах на территории всей республики. Существует риск возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоёмах, а также с авариями на маломерных судах в акваториях Чёрного и Азовского морей.

В МЧС Республики Крым напоминают: руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за изменениями погоды и по возможности отложить выход в море.

Спасатели призывают туристов и альпинистов в период ухудшения погодных условий не выдвигаться в горно- лесную местность, полностью исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

• воздержаться от выходов в открытое море;

• соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;

• водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте;

• пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

• не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;

• воздержаться от посещения горно-лесной местности;

• организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию.

• особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

• при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте об этом по телефонам экстренных служб.

Читайте также: